हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला ज़िले की चौपाल तहसील के कुपवी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भवन के निर्माण में हो रही देरी के लिए एक ठेकेदार को फटकार लगाई है और निर्देश दिया है कि परियोजना दो महीने के भीतर पूरी की जाए, अन्यथा अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रदीप कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य (सीडब्ल्यूपीआईएल संख्या 7/2025) की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने कहा कि मूल रूप से 2 फ़रवरी, 2018 को दिया गया यह अनुबंध 17 फ़रवरी, 2020 तक पूरा होना था। हालाँकि, पाँच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, निर्माण अधूरा है।
इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू मामले में बैंकों और दूरसंचार कंपनियों को पक्षकार बनने को कहा
राज्य द्वारा 14 और 17 अगस्त, 2025 को प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, अनुबंध समझौते के खंड 3 के अंतर्गत ठेकेदार पर 10 प्रतिशत की दर से 18.06 लाख रुपये का जुर्माना पहले ही लगाया जा चुका है। राज्य ने यह भी सिफारिश की है कि यदि कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं होता है, तो अनुबंध को समाप्त कर दिया जाए और ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि से निश्चित क्षतिपूर्ति की वसूली की जाए। जबकि ठेकेदार के वकील (प्रतिवादी संख्या 9) ने तर्क दिया कि कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है, अदालत ने इसे पर्याप्त स्पष्टीकरण मानते हुए खारिज कर दिया और कहा कि महामारी प्रतिबंधों में ढील दिए हुए साढ़े तीन साल से अधिक समय बीत चुका है।
इसे भी पढ़ें: ‘मालगाड़ी के डिब्बों से बुलेट ट्रेन नहीं चलाई जा सकती : दिल्ली की अदालत ने ‘पुराने’ कानूनों पर कहा
दो महीने के भीतर काम पूरा करने के ठेकेदार के वचन पर ध्यान देते हुए, अदालत ने चेतावनी दी कि समय सीमा का पालन न करने पर अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा और एक नए ठेकेदार को नियुक्त किया जाएगा। निवासियों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए, पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र के पूरा न होने से कुपवी के लोग “प्रतिकूल रूप से प्रभावित” हुए हैं और उन्हें बुनियादी चिकित्सा सेवाओं से वंचित होना पड़ रहा है। अदालत ने राज्य को निर्देश दिया कि वह क्षेत्र में लोगों की स्वास्थ्य सेवा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाफ़ सुनिश्चित करे।
